г. Екатеринбург

редакция договора от «01» января 2020 г.

Настоящий Договор (далее именуемый «Договор оказания услуг») в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ является офертой Исполнителя заключить договор на изложенных ниже условиях, адресованной Заказчикам предлагаемых Исполнителем услуг.

Настоящий Договор в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса является договором присоединения и может быть принят Заказчиком исключительно путем присоединения к Договору в целом. Заказчик принимает условия настоящего Договора и выражает полное и безоговорочное согласие с ними путем оплаты выставленного Исполнителем Счета. Выполнение Заказчиком указанного действия по принятию условий Договора считается полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями данного Договора (акцепт оферты). С момента акцепта оферты Заказчиком, настоящий Договор оказания услуг считается заключенным.

1. Термины и определения

«Заказчик» - юридическое лицо, оплатившее Счет, выставленный Исполнителем.

«Исполнитель» - ООО «ТЕХНОРЕНТ», Адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Репина 42А офмс 401, ИНН/КПП: 6670419655/665801001, ОГРН: 1146670005130, юридическое лицо, оказывающие услуги по ремонту и монтажу оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.

«Территория» - Территория оказания услуг по настоящему Договору. Под Территорией оказания услуг по настоящему Договору понимается муниципальное образование «город Екатеринбург» и Свердловская область. Выезд за пределы муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах Свердловской области оплачиваются отдельно на основании Счета Исполнителя.

«Прайс на услуги» - размещенный на Сайте Исполнителя перечень цен на ремонт и монтаж оборудования, на основании которых формируется стоимость оказываемых по Заявке услуг. Прайс на ремонт и монтаж оборудования является неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Прайс на запчасти» - размещенный на Сайте Исполнителя перечень цен на запчасти, использование которых необходимо при оказании услуг. Прайс на запчасти является неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Сайт Исполнителя» - Интернет-сайт, размещенный по адресу https://tehnorent.info/

«Услуги» - услуги по капитальному ремонту, ремонту и монтажу оборудования, оказываемые Исполнителем в соответствии с Заявкой Заказчика.

2. Предмет договора

2.1. По договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по проведению монтажа оборудования или ремонту оборудования. Объем, стоимость оказываемых услуг определяются в Счете на оплату, выставляемом Исполнителем, либо по итогам производства диагностики оборудования, в соответствии с прайсами на ремонт и монтаж оборудования и прайсом на запчасти. Оплата Исполнителем счета считается согласованием объема и стоимости оказываемых услуг.

 
3. Порядок оказания услуг

3.1. Исполнителем в рамках настоящего Договора могут быть оказаны следующие услуги:

- Услуга «Капитальный ремонт», предполагающая осуществление ремонта оборудования Заказчика на складе Исполнителя. Доставка Оборудования до склада Исполнителя по общему правилу осуществляется Заказчиком, если стороны не договорились об ином.

- Услуга «Ремонт», предполагающая осуществление ремонта оборудования Заказчика на территории Заказчика.

- Услуга «Монтаж», предполагающий осуществление сборки оборудования Заказчика на территории Заказчика.

3.2. По услуге «Ремонт» После получения заявки Заказчика (устной или письменной), Исполнитель выставляет Заказчику счет на диагностику Оборудования. В стоимость диагностики оборудования входит выезд специалиста по адресу местонахождения Оборудования, указанному в Заявке. Счет на диагностику Оборудования направляется Заказчику посредством электронной почты.

3.2.1. По услуге «Монтаж» После получения заявки Заказчика (устной или письменной), Исполнитель выставляет Заказчику счет на монтаж Оборудования.

3.2.1. По услуге «капитальный ремонт» После получения заявки Заказчика (устной или письменной), Исполнитель принимает Оборудования в сервисном центре для ремонта. По окончанию ремонта Исполнитель выставляет Заказчику счет на ремонт Оборудования

3.3. Заказчик обязан оплатить выставленный Исполнителем в течение 3 (Трех) дней с даты его получения. По истечении указанного срока счет аннулируется.

3.4. Согласование времени выезда специалиста для диагностики, монтажа или ремонта осуществляется посредством телефонной связи или электронной почте, указанным в Заявке.

3.5. Заказчик обязан обеспечить в согласованную дату возможность доступа специалиста к Оборудованию. Оборудование должно быть предоставлено в чистом виде и исправном состоянии. Заказчик также обязан предоставить необходимую документацию, технические условия, инструкцию по эксплуатации, проекты по строительной части, электрической части.

3.6. По завершении диагностики Оборудования, Исполнителем направляется акт об оказании услуг по диагностике Оборудования, а также ведомость объемов работ с указанием их стоимости. Указанные документы могут направляться посредством электронной почты. Направление ведомости объемов работ с указанием их стоимости также считается подтверждением факта оказания услуги по диагностике Оборудования. Заказчик вправе направить мотивированные возражения против приемки оказанных услуг в течение 3 рабочих дней с момента получения акта. Отсутствие возражений свидетельствует о принятии оказанных услуг в полном объеме.

3.7. В случае согласования Заказчиком ведомости объемов работ, Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату за выполнение работ. Стоимость работ может быть уменьшена по усмотрению Исполнителя на сумму произведенной Заказчиком оплаты за диагностику. Заказчик обязан оплатить выставленный Исполнителем в течение 3 (Трех) дней с даты его получения. По истечении указанного срока счет аннулируется.

3.8. Сроки выполнения работ по ремонту или монтажу согласовываются Сторонами дополнительно посредством электронной почты.

3.9. Если в процессе выполнения работ по ремонту или монтажу Исполнителем выявляется необходимость производства дополнительных работ, закупки дополнительных материалов, Исполнитель приостанавливает выполнение работ и извещает Заказчика об этом. Заказчик вправе согласовать выполнение дополнительных работ и закупку материалов и оплатить выставленный Исполнителем счет, либо отказаться от производства дополнительных работ и закупки материалов. Если невыполнение дополнительных работ и отсутствие материалов препятствует завершению работ, либо создает угрозу получения некачественного результата, Исполнитель в случае отказа Заказчика от производства дополнительных работ, вправе отказаться от завершения работ, возвратив Заказчику денежные средства за вычетом стоимости уже выполненных работ.

Согласование необходимости выполнения дополнительных работ производится посредством электронной почты, мессенджеров WhatsApp, Viber и др.

3.10. По итогам выполнения работ подписывается акт выполненных работ. Акт выполненных работ может быть направлен Заказчику посредством электронной почты. В случае непоступления подписанного со стороны Заказчика акта выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его направления, отсутствия мотивированных возражений со стороны Заказчика, работы считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом.

3.12. Исполнитель вправе не приступать к исполнению услуг по монтажу или пуско-наладочных работ в случае, если оборудование находиться в неисправном состоянии, не укомплектовано в соответствие с нормативно-технической документацией либо паспортом на оборудование. В случае если оборудование находится в указанном в настоящем пункте состоянии, стороны составляют акт о несоответствии по качеству, комплектности определяется перечень неисправностей, а также отсутствующих деталей (узлов).

3.13. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.14. Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ в случае непоступления от Заказчика оплаты, либо наличия препятствий в доступе к оборудованию или ином неисполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору. В случае непредоставления Заказчиком доступа к оборудованию, или предоставления неисправного оборудования, а также выявления иных препятствий к выполнению работ, оплаченные денежные средства за стоимость выполненные работы по диагностике оборудования, а также за выезд специалиста не возвращаются.

3.15. Исполнитель вправе изменить условия настоящего Договора или приложений к нему в одностороннем порядке, разместив актуальную редакцию на Сайте и отправив уведомление Заказчику посредством электронной почты. Заказчик самостоятельно обязуется отслеживать изменения редакции условий настоящего Договора и приложений к нему. Новая редакция договора вступает в силу с момента размещения на Сайте.

4. Ответственность сторон.

4.1. Меры ответственности сторон, применяются в соответствии с действующими нормами гражданского законодательства РФ.

4.2 Заказчик и Исполнитель могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты за услугу «Капитальный ремонт», более трех дней с момента выставления счета, или невывоза (неполного вывоза) оборудования по окончании ремонта, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты суммы в размере 1 000 рублей за каждый календарный день хранения 1 (Одного) комплекта оборудования.

5.Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5.2. В случае изменения адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 7-дневный срок уведомить об этом друг друга.

5.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться сторонами путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Свердловской области.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Отправление заявок, счетов, актов выполненных работ, иных сообщений, уведомлений посредством электронной почты приравнивается к отправлению оригиналов.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.